土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 根据《建设工程施工合同 (示范文本)》通用合同条款,发包人可以提出哪些索赔?

根据《建设工程施工合同 (示范文本)》通用合同条款,发包人可以提出哪些索赔?

发布于:2024-06-07 09:29:07 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]

     

      根据《建设工程施工合同 (示范文本)》( GF—2017—0201 )通用合同条款,发包人可以提出的索赔依据及项目有:


      1.合同通用条款1.7.3

      

      发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的,由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。


      2. 合同专用条款1.10.1

      

      承包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。


      3.合同通用条款1.10.1

      

      承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      4.合同专用条款1.10.3


      具体道路由承包人在投标前自行踏勘确定,在施工期间的维护及相应费用由承包人承担。


      5.合同通用条款1.10.5


      因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。


      6.合同通用条款1.11.3


      合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担。


       7.合同通用条款1.12


       除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。


       8.合同通用条款3.1-(5)


      在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。


      9.合同通用条款3.4

      

      承包人应对施工现场和施工条件进行查勘,并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


      10.合同通用条款3.6-(2)


      在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


      11.合同通用条款3.6-(3)


       对合同内分期完成的成品和半成品,在工程接收证书颁发前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

 

      12.合同通用条款3.7


       因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。


      13.合同通用条款5.1.3


       因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


      14.合同通用条款5.3.2


      经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      15.合同通用条款5.3.3


      重新检测:经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      16.合同通用条款5.3.4


      承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。


      17.合同通用条款5.4.1


      因承包人原因造成工程不合格的,发包人有权随时要求承包人采取补救措施,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      18.合同通用条款5.5


      合同当事人对工程质量有争议的,由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定,由此产生的费用及因此造成的损失,由责任方承担。合同当事人均有责任的,由双方根据其责任分别承担。


      19.合同通用条款6.1.6


      承包人对安全文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      20.合同通用条款6.1.7


      在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      21.合同通用条款6.1.9.2


      由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。


      22.合同通用条款7.8.2

     

      因承包人原因引起的暂停施工,承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


      23.合同通用条款7.8.5


      承包人无故拖延和拒绝复工的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。


      24.合同通用条款7.8.7


      暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。


      25.合同通用条款8.3.2


      承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。


      26.合同通用条款8.4.1


      因承包人原因发生丢失毁损的,由承包人负责赔偿。


      27.合同通用条款8.4.2

    

      发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时,有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。



      28.合同通用条款8.5.1


      监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      29.合同通用条款9.3.3


      重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      30.合同通用条款10.7.3


      因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      31.合同通用条款11.2


      因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      32.合同通用条款13.2.4


      对于竣工验收不合格的工程,承包人完成整改后,应当重新进行竣工验收,经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的,则发包人可以拒绝接收不合格工程,因不合格工程导致其他工程不能正常使用的,承包人应采取措施确保相关工程的正常使用,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


      33.合同通用条款13.3.3


      因承包人原因造成投料试车不合格的,承包人应按照发包人要求进行整改,由此产生的整改费用由承包人承担。


       34.合同通用条款13.6.1


      施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场,逾期未完成的,发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品,由此支出的费用由承包人承担,发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。


      35.合同通用条款13.6.2


      承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地,承包人未按发包人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定要求的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用由承包人承担。


      36.合同通用条款15.4.4

 

      因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人有权自行修复或委托第三方修复,所需费用由承包人承担。


      37.合同通用条款18.6.2


      承包人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,则发包人可代为办理,所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险,导致未能得到足额赔偿的,由承包人负责补足。


      以上内容根据《建设工程施工合同 (示范文本)》( GF—2017—0201 )整理。

  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    我觉得根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条款,发包人可以提出的索赔包括但不限于以下几个方面:1. 承包人违反合同约定给发包人造成损失的索赔;2. 由于不可抗力导致发包人损失的索赔;3. 缺陷责任期内,承包人未能在合理期限内修复缺陷,发包人自行修复或委托他人修复后产生的费用,从质量保证金中扣除,不足部分由承包人承担的索赔。不过,这只是我个人的理解,具体情况可能还需要根据合同的具体条款和相关法律法规来确定。
    2024-06-07 10:50:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

造价筹划

返回版块

3098 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最高院:如何认定对中标备案合同实质性变更的的效力?

法院如何认定对中标备案施工合同进行实质性变更的补充协议的效力?   案例索引: 北安市巨源房地产开发有限公司与绥化铁龙建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案 [最高人民法院(2012)民申字第754号,2013.03.27裁判]  

回帖成功

经验值 +10