土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 承包人未及时办理签证的，逾期的工期及费用索赔还成立吗？

承包人未及时办理签证的，逾期的工期及费用索赔还成立吗？

发布于：2022-04-11 09:19:11 来自：工程造价/土建工程造价 [复制转发]

裁判观点：最高人民法院（2021）最高法民申3027号裁定书中认为：“禹王开发公司、天宝建设公司将不可抗力约定为因发包人的原因导致工期延误的情形，同时约定此类情形的处理方式为“此 延误工期必须在发现后七天内办理签证，承包人在规定时间内办理签证发包方逾期不予受理为自动生效”。

因重污染天气应急响应措施导致停工的情形出现后，天宝建设公司应当按照合同约定在发现后七天内办理签证，现天宝建设公司未提供证据证明争议的32天已办理签证。在天宝建设公司主张的另外因重污染天气导致停工的15天已提供符合合同约定的工程签证单的情况下，因天宝建设公司对于争议的32天未提供充分证据证明其按照合同约定及时办理了签证，即使存在现场停工的情况，亦不能认定此种情形下的停工损失应依约由禹王开发公司承担。”

施工合同约定出现发包人导致的工期延误时，承包人应限时办理签证，承包人未及时办理签证的，工期及费用索赔不成立。

0人已收藏
0人已打赏
免费
1人已点赞
分享

复制链接新浪微博微信扫一扫

全部回复（0 ）

只看楼主我来说两句抢沙发

猜你喜欢

阅读下一篇

做工程造价 10 年后能有什么发展？有些迷茫了。？

本专业毕业，造价一直干到现在也6年了，干过乙方和咨询。大学同学们的计划基本就是满4年了考造价师，然后继续考高工。同学们有在甲方的、乙方的、咨询方的，据我所知没有特别出彩的（或者说前景看起来出彩的），或许再过几年就不一样了吧，但我看不清。造价还能做什么呢？能做到什么程度呢？造价也算是传统行业了吧，没有近几年网络、IT什么的那么热门，在知乎上人气不旺，但还请各位同行或者有所了解的童鞋，说说自己的感受。

返回土木在线首页返回论坛首页