土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 疫情是否为不可抗力?延误工期怎么办?

疫情是否为不可抗力?延误工期怎么办?

发布于:2020-02-03 14:54:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今年新冠肺炎疫情以及政府抗击“疫情”措施导致合同不能履行或者依约履行的情况,疫情控制后将产生大量的民事合同纠纷!2003年非典过后,最高法并未将非典直接定义为“不可抗力”,“一刀切”难以避免不公平情况发生!还要根据具体案例具体分析判定!


一、2020“新冠肺炎疫情”是否能定义为“不可抗力”?


定义:我国《民法通则》第153条以及《中华人民共和国合同法》第117条均规定:不可抗力是指不能预见、不能避免,并不能克服的客观情况。在我国突发的新冠肺炎疫情,符合法律规定的不可抗力的规定要件,可以认定为不可抗力,从而减轻或者免除相关一方当事人的相应的责任。


所谓不可抗力,通俗来讲就是指人力不可抗拒的力量,它通常包括某些自然现象(如地震、台风、洪水等)和某些社会现象以及某些政府行为。由于它独立于人类的行为之外,并且不受当事人的意志所支配,因此各国法律都把它作为一项法定的免责事由。


2003我国爆发了“非典”疫情,政府部门因此加紧制定了《突发卫生公共事件应急条例》,其中规定突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公共健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。并规定了监测与预警制度、应急报告制度、信息公布制度、应急处理制度等,从这些规定不难看出,非典在医学上作为一种烈性传染病,对广大人民生命健康、安危有重大危害,是人类前所未遇的,我国政府出台上述条例,目的是力求在防治非典过程中,及时切断传染源和传染途径,力图将非典的危害控制在最低限度。


因此,概括地讲,2020新冠肺炎疫情与2003年非典疫情在法律上应都属不可抗力,但是针对疫情持续的期间、地域、对所涉及行业影响的不同程度等因素,其适用的情形相对而言也是不同的。


易言之,并不是任何主体都能以不可抗力主张免责,要视不可抗力事件对合同实际履行的影响而定。事实上,疫情并不是对所有合同的履行都有影响,不影响合同正常履行的情况下,新冠肺炎疫情就不能被视为不要抗力,只有当新冠肺炎疫情影响到合同正常履行的情况下,才可被视为不可抗力。


政府发文延期复工开业通知等文件均可作为不可抗力的法律依据!施工单位及建设单位均有举证责任,过程中收集证据十分重要,可以作为今后免责的主要法律依据。


当然,对某一具体事实是否构成不可抗力,还要看该事件及其与之相关的各方面的具体事实,对照法律规定进行具体分析。这里必须说明的是,如果当事人的合同对不可抗力有约定,并且该约定不违反我国法律,应从其约定。然而,在合同对不可抗力没有约定、或者虽对不可抗力作了约定但并没有提及新冠疫情是否属于不可抗力的情况下,仍然可以根据我国《民法通则》或者《合同法》的上述规定,结合案情的具体事实,进行个案分析和作出具体认定。


二、施工单位在复工后要及时要业主发文说明!


由此造成的合同(工程)延期等违约,依法不承担违约责任,但是作为合同一方有及时通知的义务。为了避免合同违约,建议公司向有关合同业主方(发包方)发出《合同(工程)延期告知函》。


参考格式如下:


关于抗击新冠肺炎工期延误(或者其他)事宜


某某公司:

根据贵我双方于某年某月某日签订的《某某合同》,我公司负责承建贵司某某工程。鉴于突发的新型冠状病毒肺炎疫情,国务院和某某省(工程所在地)政府均已发布通知要求企事业单位延长春节假期,推迟复工。根据合同法有关不可抗力因素规定及各级政府要求,本公司抱歉地通知贵司,尽管本公司积极排除障碍,但为了遵守政府法令和保护贵我双方员工健康,该工程将于春节后推迟复工。具体复工时间结合疫情发展及政府通知等因素,我公司另行与贵司协商确定,该工程工期及付款进度等依法相应顺延,贵我双方均不构成违约。

特此函告,顺颂商祺!

(盖章)
2020年2月10日



三、房地产延期交房不可抗力举证


相应的开发商因为抗击疫情,不能按期交房,也应该及时通知小业主,获得理解!避免事情过后由此造成批量性的民事纠纷!


对一个项目延迟交房违约是否可以归为不可抗力,一旦购房人告到法院,应当由开发商负举证责任来证明“新冠肺炎疫情”对楼盘延迟交房确实构成不可抗力。如果开发商不能举出充分证据,则法院会认定开发商违约不是不可抗力导致,开发商应当承担违约赔偿责任。


所以房地产企业在必要时候一定要及时通知购房业主,并且收集因疫情导致工期延误实质性的证据,如政府公开通知延期复工、停工要求,疫情导致施工现场工人缺少原因,因疫情导致原材料短缺原因,施工现场发生实质疫情等!


附合同法相关法条文:


第一百一十七条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第一百一十八条 不可抗力的通知与证明

当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

内容来源:土木论坛、建筑工程鲁班联盟

版权归原作者所有



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发

    蓄水试验是不是能得出一个结论,时间越长,裂缝越多。

    2020-02-05 15:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • doushengf
    doushengf 板凳

    谢谢楼主分享好资料

    2020-02-04 16:57:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南京机房建设要考虑哪些问题?

我们在建设机房的时候,很多人都会注意一些细节问题,经常忽略了大局,最终导致机房建设结果不理想,造成工程延长,后期维护困难的问题,今天就来和大家分享一下我们在机房建设的时候需要注意哪些问题?   第一、机房的位置及布局 机房最好建设在一个避光的位置,这样有助于机房的冷却,保证机房的正常运行还可以节约成本。在布局时需要考虑给后面的后期维护人员有足够的维护空间,要有一定的扩展性,因为随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。所以在设计时,必须考虑到各系统的升级扩容的灵活性和兼容性,

回帖成功

经验值 +10